+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Скрытые работы гк рф

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Скрытые работы гк рф

Перейти к содержимому. У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям. Отправлено 02 Март - Отправлено 03 Март -

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договоры строительного подряда содержат жёсткие требования о предоставлении подрядчиком исполнительной документации ИД , что обусловлено её необходимостью как на этапах строительства и сдачи-приёмки объекта, так и в ходе эксплуатации.

Cроки выполнения работ пропущены по вине заказчика: что предпринять добросовестному подрядчику?

Перейти к содержимому. У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям. Отправлено 02 Март - Отправлено 03 Март - Напрямую в договоре об этих актах ничего не сказано, но говорится, что при передаче объекта, заказчику передается исполниетльная документация, а акты скрытых работ и являются частью исполнительной документации.

Вправе ли заказчик не принимать работы и потребовать расторжения договора? Мне кажется, что это возможно. А каковы бы были Ваши дейстия, Le Vin, в ситуации когда подрядчик получил аванс, к сроку работы не выполнил. Community Forum Software by IP. Board 3. Подрядчик не представил акты скрытых работ Автор Mr. Robinson , 02 Мар Авторизуйтесь для ответа в теме. Robinson Mr. Robinson юрклубовец продвинутый сообщений Обратиться Публикации.

Количество пользователей, читающих эту тему: 0 0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных. У вас еще нет аккаунта? Зарегистрируйтесь сейчас! Я забыл свой пароль. Запомнить меня Это не рекомендуется для публичных компьютеров. Войти анонимно Не добавлять меня в список активных пользователей.

Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком

Какие проблемы ожидают подрядчика при сдаче — приемке выполненных работ и как их избежать? Остановимся на наиболее часто встречающихся проблемах, с которыми сталкиваются подрядчики при сдаче результата работ. Заказчик отказывается подписывать акт сдачи — приемки работ. К сдаче выполненных работ следует подойти крайне внимательно и ответственно.

Неисполненное обязательство по исполнительной документации

Источник: Журнал "Арбитражная практика". По договору строительного подряда сдача результата работ подрядчиком и их приемка заказчиком оформляется двусторонним актом п. Если же одна из сторон отказывается подписать акт сдачи-приемки, другая вправе сделать в документе отметку о таком отказе и подписать его самостоятельно. Об этом сказано в пункте 4 статьи кодекса. Проще говоря, составляется односторонний акт приемки результата работ. Если у заказчика действительно есть причины для отказа от подписания акта, то подрядчик может и злоупотребить своим правом заверить этот документ в одностороннем порядке.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Акт освидетельствования скрытых работ на армирование

Заплатить налоги необходимо до 2 декабря. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу ее результат , а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Гражданский кодекс. Купить систему Заказать демоверсию.

Статья 720 ГК РФ. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком

Выполнение подрядных работ невозможно без взаимного сотрудничества сторон — как подрядчика, так и заказчика. Но на практике далеко не все заказчики должным образом содействуют подрядчикам в оперативном решении возникающих в ходе работ вопросов. Недобросовестное отношение заказчика, безусловно, является основанием для как минимум приостановки выполнения работ.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу ее результат , а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки явные недостатки.

Подрядчик не представил акты скрытых работ

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу ее результат , а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки явные недостатки. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки скрытые недостатки , в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

Автоюрист - зарегистрированный торговый знак. Свидетельство на товарный знак Роспатент 429024 от 27. Опыт работы Опыт работы 6 лет, представляет интересы клиентов в судах, ГИБДД, прокуратуре по вопросам лишения водительских прав.

ГК РФ, сдача результата работ заказчику является основанием для при производстве работ, также актов освидетельствования скрытых работ и .

Эксперты назвали абсурдными доводы оппозиционеров Соответствующее обсуждение произошло в рамках беседы экспертов с корреспондентами информационного издания iReactor. Стоит напомнить, что 23 июня ряд либерально настроенных граждан и оппозиционеров поучаствовали в согласованном администрацией Москвы. Эксперты назвали снижающие давление напитки Эксперты составили список напитков, которые помогают снизить артериальное давление и положительно влияют на самочувствие гипертоников.

По информации Федерального агентства новостей, согласно исследованиям, наиболее полезен сок из ананасов, который .

При общении просим соблюдать корректность по отношению к своим коллегам, проявлять уважение, воздерживаться от грубых и некорректных высказываний. Обсуждение действий или решений администрации сайта в форуме, блогах, чате и других общедоступных местах сайта запрещается.

Ликвидация ИП, ООО, ОДО, ОАО. Составление исковых заявлений в суд. Наши юрист имеет огромный опыт судебной практики, сможет оценить вашу проблему и вынести правильное решение на основании представленных вами аргументов.

Главное меню О нас Цены на юридические услуги Контакты Блог Юридические услуги Услуги юриста Регистрация торг.

Выбираем надежную автоматику для гаражных и въездных ворот в частный дом Редкое предложение. Как получить счастье без переплат.

Подскажите, пожалуйста, работаю в компании в г. Москве, которая представляет Новозыбковский завод (г. Московский офис закрывают и людей увольняют по согласованию сторон, либо отправляют из Москвы работать в Новозыбков.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. resternvejust

    Браво, ваша фраза пригодится